工程合同

精选工程合同锦集五篇

随着法律观念的日渐普及，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的工程合同5篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

一、承包范围：

1、承包范围：

2、承包方式：人工费承包。

3、工期：开始工作日期：

4、单价：电弧焊/个，电渣压力焊/个，闪光对焊/个，直螺纹接头 元/个；零星用工技工 元/工日，普工 元/工日。

二、质量标准及要求

1、依据施工质量验收规范：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—20xx、《钢筋焊接及验收规程》和相关标准图集、施工图和项目部制定的《质量、安全、进度、材料控制管理办法》验收；质量标准一次性交验合格。

2、一次抽检验收合格即进入下道工序，一次抽检验收不合格，加倍抽查，抽查合格，乙方对抽检不合格部位进行返工、返修后视为合格，进入下道工序；二次加倍抽检后仍不合格，甲方可对乙方处以200—1000元罚款；工期延误、后序工种窝工损失和返工、返修费用由乙方承担，返工、返修后按以上程序再进行验收，但返工、返修费用按让步接收单价办理结算。

三、甲方责任

1、负责对乙方所有作业人员进行安全技术交底和质量技术交底。

2、负责工程测量放线和定位、组织图纸会审，按时提供施工图纸，及时传递建设单位提出的设计变更。

3、协调各作业班组之间的生产，提供大、中型施工设备、临时生活设施、用水、用电及施工场地等。

4、为施工场地内的作业人员和管理人员办理建筑施工现场职工意外伤害保险。

5、甲方不得强令要求乙方作业人员从事违章冒险作业，因此导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。

四、乙方责任

1、乙方进场人员必须携带有效身份证件与项目部签定《劳动合同》；进场作业人员，确保良好的身体素质和较高的技术水平；严禁使用童工，自觉遵守法律、法规、公司及项目部有关规章制度。

2、乙方进场作业人数人（其中技工保证80％以上，在保证进度的情况下不限制人数）。

3、未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理单位及有关部门建立工作联系，否则，后果自负。

4、认真执行质量技术交底，严格按照设计图纸、施工质量验收规范、标准图集和有关技术要求，确保工程质量达到约定的标准。

5、承担由于自身责任造成的质量返工返修、工期拖延、材料浪费、不文明施工和安全事故等造成的各种损失及罚款。

6、自觉接受建设行政主管部门、监理单位、建设单位及公司有关部门对质量、安全、文明施工、设备、材料使用情况的监督检查。

7、根据甲方现场的统一规划，堆放材料、机具按照文明施工的标准要求合理使用，妥善保管，做到工完料尽场地清，及时清理利用边角料。

8、做好成品保护，严禁破坏劳动成果，因乙方责任发生损坏，应承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

五、安全管理

1、乙方应遵守安全管理制度，严格执行安全技术交底和《职工安全教育手册》等管理制度，落实安全防护措施，并随时接受甲方的安全监督检查，由于乙方未采取安全防护措施造成事故的，乙方承担因此而发生的责任及费用。

2、乙方应做好班前安全教育活动，并对作业人员的安全负责，班组长必须担任兼职班组安全协管员，负责对安全教育活动进行记录并每周汇总交项目部安全员。

3、乙方在施工现场使用的安全帽、安全带由甲方提供，费用由乙方承担，其他劳动保护用品由乙方自理。

六、结算办法

1、本工程的承包单价，均为一次性包死，不再调整。

2、结算时按承包范围内的《分项工程验收单》实际发生工作量计算；否则，一律不予结算。

3、该单价均为达到约定质量标准的单价。达不到约定质量标准的，甲方根据检查验收记录，折价让步接收，让步接收单价的折价率为＿＿﹪。并承担所有的后序施工费用。

4、发生与当月的各项违章、违约罚款按公布的数额在当月结算付款时扣除。

七、劳务报酬的支付

1、甲方每月支付的劳务报酬为乙方当月结算完成工程量的＿＿﹪，支付时间为次月三十日前，支付时凭《劳动合同》，由乙方负责人编制工资表，本人签字后发放。

2、全部工作完成后，经甲方计算核实办理结算并经双方确认，甲方在年终决算后付总劳务报酬的＿＿﹪，工程竣工结算后扣留＿﹪的质量保证金，在保修期内所发生的一切费用自理。如无其他原因到期一次付清。

3、保修期：。

八、违约责任

1、甲方不按约定支付劳务报酬时，应承担违约所发生的费用。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）、乙方因自身原因延期开工或完工的，每延期一日，应向甲方支付 元的违约金。窝工损失、窝工人工费、机械设备租赁费等依据《管理办法》执行。

（2）、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到甲方让步接受的标准时，除折价外，乙方应向甲方支付＿＿＿元/次的违约金。

九、项目部制定的《质量、安全、进度、材料控制管理办法》为合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

十、合同担保

乙方同意用第一月结算的人工费做为本合同的担保，如达不到合同约定，在此款中扣除，如无其它原因，此款在本合同履行完后，一次付清。

十一、争议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，双方协商解决或要求有关主管部门调解。

十二、合同解除

1、乙方施工时，质量和进度不能满足合同约定，经责令整改后不能见效，甲方有权解除合同，乙方按甲方的要求无条件撤离现场，每推迟一天，承担甲方损失 元，已完成工程量其单价下浮＿＿％结算。

2、如甲方工程任务因建设单位原因缓建或停建等重大变化时，甲方和乙方可解除合同，并按规定支付已完工程量的价款。

十三、合同终止

双方合同全部责任履行完毕，本合同即告终止。

十四、合同份数：本合同一式四份，甲方三份、乙方一份。

十五、合同生效：本合同自双方负责人签字，甲方经营部登记备案后生效。

工程发包人：（公章） 劳务承包人：（公章）

项目负责人： 电话： 劳务负责人： 电话：

参考文献

[1]井威.建筑工程合同管理的问题及建议探讨[J].山西建筑,20xx,39(32):250-251.

[2]张希健,李念平,张虎.施工合同管理中应注意的几个问题[C]//山东水利学会第八届优秀学术论文汇编.20xx.

[3]王向明.对现代企业档案工作运行机制的理论分析[J].档案学通讯,20xx(4):16-19.

甲方：

乙方： 管道安装班组

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的的规定，在自愿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。

一、工程概况

1.工程名称：苍南县龙港镇世纪大道供水工程

2.工程地点：世纪大道

3.承包范围：管道安装

4.承包方式：包清工

5.工期：

二、 合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修改。

三、 工程质量标准

验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据；以甲方所提供图纸为技术标准。

四、价格

清包工费：以附件清单为准，按实际工程量结算。

五、付款方式

前期管道安装铺设完工，付：每月工程量的 85%

工程竣工，验收合格后，在15天内余下的 15%尾款，全部付清。

六、材料

1.安装管道材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。乙方的施工工具由乙方自备，检测由甲方负责。

2.乙方应提前三天向甲方提供需购材料清单，甲方应在四天内及时采购材料供施工队使用。

3.乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

4.乙方应做好对施工完成的成品保护工作。

5.未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格的5倍从人工费扣除。

七、双方责任

甲方负责监督工程进度，工程中间验收与竣工验收工作；资料整理。负责委派项目负责人做好安装协调工作。整理好施工现场的三通一平工作。

乙方负责做到安全生产、文明施工、优质服务；主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，按期、保质、保量完成工程。

施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作，否则出现任何安全事故责任都由乙方负责。

八、验收

工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织有关部门

进行验收，并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格，乙方应及时处理，直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲可得利益的损失全部由乙方承担，甲方保留索赔的权利。

九、违约责任：

1.如乙方工程质量不符合标准，按《中华人民共和国合同法》处罚，性能根据本合同中的技术要求，如有差异做相应扣罚，同时甲方保留索赔的权利；

2.若乙方未按合同的约定提供服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务，所发生的费用由甲方承担。造成损失的，由甲方承担赔偿责任。

十、合同纠纷及解决方式：

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议，任何一方可以向法院提出诉讼；

2.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行；

3.本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决；

4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

　　十一、 不可抗力：任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方，并提供有关机构的证明材料，同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。

十三、未尽事宜，经甲乙双方商定后，另续签合同。

十四、 其它

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

甲方：乙方：管道安装班组

签字：签字：

年 月 日

甲 方：

乙 方：

甲方因需要购置一批窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，在审核乙方的有关的资料质后，经双方的友好协商，签订本合同，具体条款如下：

1、工程慨况及内容：。

承包方式；包工包料，不得转包、分包。

承包内容：祥见附表。

工期：年 月 日至 年 月 日。

2、质量标准：

保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起 年。如因窗帘的质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏的情况下，甲方需自行购买其损坏的配件。

3、造价：

工程总价为人民币__15427元整，大写（壹万伍仟肆佰贰拾柒元整）。

4、付款方式：

工程完工验收合格后30天内全额付清。

5、甲方责任：

5、违约责任

1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；

2）由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。

3）由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处罚金，乙方工期延误不得超过天（含 天），否则视为违约。倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。

6、合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第___________种方式解决：

1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

2）向合同签订地人民法院起诉。

7、其他具体的规定

1）因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

2）执行合同的期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。

3）执行合同的时间为不分周一至周日。

4）因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。

8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表（签字）： 代表（签字）：

签约地点：

签约日期：

年 月 日